Отзывы

Первоначальная настойчивость и требовательность сотрудников компании говорили не в пользу ПромСтройЦентра, однако вскоре выяснялось, что эти профессиональные качества только помогают нам в сотрудничестве.

Вайлерт Александр Александрович
Генеральный директор ООО "Фирма Дельта-1Д"

Требования к страхованию ОДО

Требования к страхованию ОДО

 

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов

Ассоциации «ОСО «ПромСтройЦентр»

Протокол № 17 от 02 июня 2017 г.

 

Правила саморегулирования Ассоциации «ОСО «ПромСтройЦентр»

 

«Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации «Объединение строительных организаций «ПромСтройЦентр» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров»

 

 

г. Москва, 2017г.

 

 

1. Общие положения

 

1.1. Настоящие Требования к страхованию ответственности членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций «ПрормСтройЦентр» (далее – Ассоциация) (далее – Требования), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (далее - ответственности за нарушение основного договора) разработаны в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

1.2. Настоящие Требования обязательны для исполнения всеми членами Ассоциации.

1.3. Страхование ответственности за нарушение основного договора, предусмотренное настоящими Требованиями, осуществляется:

1.3.1. по договору страхования «на годовой базе»;

1.3.2. по договору страхования «на объектной базе».

1.4. Под ответственностью за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, применительно к настоящим Требованиям понимается обязанность Страхователя возместить Выгодоприобретателю убытки, возникшие вследствие нарушения обязательств по договору и/или уплатить неустойку (штраф).  

 

  1. Общие требования к договорам страхования ответственности за нарушение основного договора

 

  1. Страхование ответственности за нарушение основного договора осуществляется на основания договора страхования (страхового полиса), заключенного между страховой организацией (Страховщиком) и членом саморегулируемой организации (Страхователем).
  2. По договору страхования страхуется риск ответственности за нарушение основного договора самого Страхователя.
  3. Риск ответственности за нарушение основного договора считается застрахованным в пользу стороны, перед которой по условиям этого договора Страхователь должен нести соответствующую ответственность, - Выгодоприобретателя, даже если договор страхования заключен в пользу другого лица либо в нем не сказано, в чью пользу он заключен.
  4. Договор страхования должен содержать следующие обязательные условия: 

а) предмет договора страхования;

б) объект страхования;

в) страховой случай;

г) исключения из страхового покрытия;

д) размер страховой суммы; 

е) срок действия договора страхования;

ж) сроки и порядок уплаты страховой премии; 

з) порядок определения размера страховой суммы;

и) исчерпывающий перечень оснований для отказа Страховщика в выплате страхового возмещения;

к) порядок заключения, изменения и прекращения договора страхования; 

л) порядок взаимодействия сторон при наступлении события, имеющего признаки страхового случая;

м) исчерпывающий перечень сведений и документов, необходимых для определения размера

убытков;

н) порядок рассмотрения Страховщиком требования о выплате страхового возмещения;

о) срок рассмотрения Страховщиком требования о выплате страхового возмещения;

п) срок осуществления Страховщиком выплаты страхового возмещения или направления Выгодоприобретателю (Страхователю) мотивированного отказа в выплате страхового возмещения.

Указанные условия договора страхования должны соответствовать настоящим Требованиям.

2.5. В случае намерения члена Ассоциации отказаться от договора страхования он обязан уведомить об этом саморегулируемую организацию не менее чем за десять дней до направления Страховщику уведомления об отказе от договора страхования. 

2.6. В случае расторжения Страховщиком договора страхования в случая, предусмотренных законодательством РФ или прекращения действия указанного договора по иным причинам, не указанным в настоящем пункте и в пункте 2.5. настоящих Требований, член Ассоциации обязан уведомить об этом саморегулируемую организацию не позднее 10 дней со дня получения соответствующей информации. При этом член Ассоциации обязан обеспечить страхование своей ответственности за нарушение основного договора с момента прекращения действия указанного договора страхования путем заключения нового договора страхования ответственности за нарушение основного договора. В этом случае новый договор страхования  ответственности за нарушение основного договора должен быть заключен в срок не позднее десяти дней со дня получения членом Ассоциации информации о прекращении действия предыдущего договора страхования ответственности за нарушение основного договора.

2.7. Территорией страхования ответственности за нарушение основного договора по настоящим Требованиям является территория Российской Федерации.

 

3. Требования к договорам страхования ответственности за нарушение основного договора

«на годовой базе»

 

3.1. Каждый член Ассоциации обязан обеспечить непрерывное страхование своей ответственности за нарушение основного договора «на годовой базе» в течение всего периода своего членства в Ассоциации, независимо от наличия заключенных договоров страхования ответственности за нарушение основного договора на «объектной базе».

3.2. По договору страхования ответственности за нарушение основного договора «на годовой базе» возмещаются убытки Страхователя, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, при одновременном выполнении следующих условий:

нарушение договора строительного подряда допущено в течение срока действия договора страхования;

нарушение договора строительного подряда произошло в пределах территории страхования,

указанной в договоре страхования;

нарушение договора строительного подряда было допущено в период членства в саморегулируемой

организации;

вступление в законную силу решения арбитражного суда о взыскании со Страхователя в пользу Выгодоприобретателя убытков и/или неустойки (штрафа), вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по договору строительного подряда, заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Имеется причинно-следственная связь между нарушением основного договора и убытками Страхователя.

 

4. Требования к договорам страхования ответственности за нарушение основного договора

«на объектной базе»

 

4.1. Договор страхования ответственности за нарушение основного договора «на объектной базе» применяется при заключении:

договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, со сметной стоимостью выполняемых работ более одного миллиарда рублей;

договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, со сметной стоимостью выполняемых работ более ста миллионов рублей, если строительные работы, предусмотренные договором строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, выполняются в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства;

договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, предусматривающих выполнение экспериментальных строительных работ по технологиям, ранее не применяемым в Российской Федерации, в отношении которых отсутствует регламентация их безопасного выполнения.

4.2. Договоры страхования ответственности за нарушение основного договора «на объектной базе» могут заключаться в отношении договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, имеющих меньшую сметную стоимость, чем установленную в пункте 4.1 настоящих Требований, и в иных случаях, не противоречащих законодательству, по желанию лица, страхующего свою ответственность за нарушение основного договора.

4.3. Заключение договоров страхования ответственности за нарушение основного договора «на объектной базе» должно осуществляться до начала выполнения работ по соответствующим договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

 

  1. Требования к определению предмета договора страхования.

 

  1. Предметом договора страхования ответственности за нарушение основного договора является обязательство Страховщика за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю причиненные вследствие этого события убытки в связи с возникновением его ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, в виде обязанности по возмещению возникших вследствие этого убытков у Выгодоприобретателя и/или уплаты неустойки (штрафа) Выгодоприобретателю (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором страховой суммы.
  2. Предметом договора страхования ответственности за нарушение основного договора также является обязательство Страховщика за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю причиненные вследствие этого события убытки в виде расходов на защиту, включая судебную защиту, интересов Страхователя связи с возникновением его ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором страховой суммы.

 

6. Требования к определению объекта страхования 

 

6.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения его ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, в виде обязанности по возмещению возникших вследствие этого убытков у Выгодоприобретателя и/или уплаты неустойки (штрафа) по такому договору строительного подряда.

6.2. Объектом страхования также является обязательство Страховщика за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю причиненные вследствие этого события убытки в виде расходов на защиту, включая судебную защиту, интересов Страхователя связи с возникновением его ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором страховой суммы.

 

7. Требования к определению страхового случая

 

7.1. Страховым случаем является наступление в период действия договора страхования ответственности Страхователя за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, в виде обязанности по возмещению возникших вследствие этого убытков у Выгодоприобретателя и/или уплаты неустойки (штрафа), по договору строительного подряда, заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров.

7.2. Страховым случаем также является возникновение по согласованию со Страховщиком расходов Страхователя, которые он произвел или должен будет произвести на защиту, включая судебную защиту, интересов Страхователя связи с возникновением его ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, и/или предъявления ему Выгодоприобретателем требования по уплате неустойки.

7.3. Событие является страховым случаем при соблюдении следующих условий:

  • имевшее место событие не попадает ни под одно из исключений из страхового покрытия;
  • нарушение договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, произошло в течение срока действия договора страхования; 
  • требование о возмещении убытков и/или уплате неустойки (штрафа) предъявлено Страхователю в течение сроков исковой давности, установленных законодательством Российской Федерации.
    1. Моментом наступления страхового случая является момент нарушения Страхователем своих обязательств по договору строительного подряда, заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров. 
    2. Страхованием по договору страхования ответственности за нарушение основного договора покрываются:

неумышленные ошибки и упущения, включая ошибки и упущения вследствие грубой

неосторожности Страхователя или Выгодоприобретателя; нарушение срока сдачи объекта капитального строительства или отдельных этапов его строительства, если договором строительного подряда предусматривается сдача Выгодоприобретателю объекта капитального строительства поэтапно, на три месяца и более.

 

8. Требования к установлению исключений из страхового покрытия

 

  1. Исключения из страхового покрытия устанавливаются настоящим разделом и должны быть однозначно и исчерпывающим образом закреплены в договоре страхования. Расширение в договоре страхования исключений из страхового покрытия не допускается.
  2. К исключениям из страхового покрытия относятся
  1. любые косвенные убытки, возникшие в результате страхового события, в том числе неполученная прибыль, ущерб деловой репутации, моральный вред;
  2. нарушение Страхователем договора строительного подряда, заключенного с исполнением конкурентных способов заключения договоров, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Выгодоприобретателем своих обязательств по такому договору;
  3. неисполнение Страхователем обязательств по договору строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, если вследствие издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично.
  4. неисполнение Страхователем обязательств по договору строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, вследствие форс-мажорных обстоятельств.

8.3. По договору страхования ответственности за нарушение основного договора из страхового покрытия исключаются случаи нарушения договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, допущенные Страхователем в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения договора (договоров) подряда на выполнение инженерных изысканий или подготовку проектной документации, заключенного (заключенных) с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении того же самого объекта капитального строительства.

 

9. Требования к определению размера страховой суммы

 

  1. Особенности определения размера страховой суммы при заключении договора страхования «на годовой базе».

Страховая сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в зависимости от показателей деятельности Страхователя за предшествующий заключению договора страхования календарный год.

Минимальная страховая сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в размере не менее 10 000 000 рублей.

По согласованию со Страховщиком страховая сумма по договору страхования «на годовой базе» может быть установлена в большем размере.

  1. Особенности определения размера страховой суммы при заключении договора «на объектной базе».

Страховая сумма в договоре страхования «на объектной базе» устанавливается в зависимости от стоимости договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Минимальная страховая сумма в договоре страхования «на объектной базе» устанавливается в размере менее 10 000 000 рублей.

По согласованию со Страховщиком страховая сумма по договору страхования «на объектной базе» может быть установлена в большем размере.

Страховая сумма по договору страхования «на объектной базе» определяется независимо от страховой суммы по договору страхования «на годовой базе».

  1. В договоре страхования должна быть предусмотрена обязанность Страхователя на восстановление страховой суммы после выплаты Страховщиком страхового возмещения при условии уплаты дополнительной страховой премии.
  2. В случае осуществления выплат по договору страхования, в результате чего лимит ответственности страховой организации по договору страхования становится меньше минимального размера страховой суммы, установленного в пунктах 9.1 – 9.2 настоящих Требований, Страхователь обязан в течение трех рабочих дней с момента получения подтверждения о выплате страхового возмещения увеличить лимит ответственности до размера, предусмотренного пунктами 9.1 – 9.2 настоящих Требований, и представить в Ассоциацию документы, подтверждающие увеличение лимита ответственности по договору страхования.

 

10. Требования к установлению франшизы

 

10.1. В договоре страхования ответственности за нарушение основного договора не может быть установлена франшиза.

 

  1. Требования к определению срока действия договора страхования.

 

  1. Особенности определения срока действия договора страхования «на годовой базе».
    1. Договор страхования «на годовой базе» заключается сроком на 12 месяцев со дня вступления в действие решения Ассоциации о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
    2. Страхователь обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования «на годовой базе» в течение всего срока членства в Ассоциации путем своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее одного года, либо заключения нового договора страхования «на годовой базе». При заключении нового договора страхования «на годовой базе» действие срока страхования по вновь заключенному договору страхования «на годовой базе» должно начаться не позднее дня, следующего за днем прекращения действия предыдущего договора страхования ответственности за нарушение основного договора «на годовой базе».
    3. Документы, подтверждающие пролонгацию членом Ассоциации действующего либо заключение нового договора страхования «на годовой базе» должны быть представлены в саморегулируемую организацию не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования.  
  2. Особенности определения срока действия договора страхования «на объектной базе».
    1. Договор страхования «на объектной базе» заключается на срок действия соответствующего договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров. 
    2. В случае изменения срока действия договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, срок действия договора страхования ответственности за нарушение основного договора изменяется соответствующим образом.

 

  1. Требования к порядку и срокам уплаты страховой премии.

 

  1. Страховая премия по договорам страхования «на годовой базе» и «на объектной базе» уплачивается полностью единовременно в размере и в сроки, установленные договором страхования.
  2. Моментом уплаты страховой премии (страхового взноса) считается момент зачисления страховой премии на расчетный счет Страховщика.

 

  1. Требования к основаниям освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения.

 

  1. В соответствии с законодательством РФ Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в следующих случаях:
  1. если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя или Выгодоприобретателя.
  2. если убытки возникли вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки при наступлении страхового случая;
  3. если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине страхователя (застрахованного лица). Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы страхового возмещения.

 

  1. Требования к установлению исчерпывающего перечня сведений и документов, необходимых для определения размера убытков Страхователя.

 

  1. Договор страхования должен содержать закрытый перечень сведений и документов, необходимых для установления факта наступления страхового случая и определения размера убытков Страхователя. Не допускается закрепление права Страховщика требовать от Выгодоприобретателя (Страхователя) предоставления дополнительных документов и сведений для доказательства наступления страхового случая и определения размера убытков в случае, если, по его мнению, предоставленных ему сведений и документов недостаточно для установления факта наступления страхового случая и определения размера убытков.
  2. Договором страхования может быть предусмотрено, что Страховщик вправе сократить количество сведений и документов, необходимых для установления факта наступления страхового случая и определения размера убытков Страхователя.

 

15. Требования к определению порядка заключения, изменения договора страхования и прекращения его действия

 

15.1. Договор страхования ответственности за нарушение договора подряда может быть заключен путем оформления единого документа, подписанного Сторонами, либо путем выдачи Страховщиком Страхователю на основании его устного или письменного заявления страхового полиса.

15.2. Договор страхования вступает в действие с момента уплаты Страхователем страховой премии.

15.3. В период членства в Ассоциации Страхователь не может добровольно изменять существенные условия договора страхования без уведомления саморегулируемой организации, за исключением случаев увеличения страховой суммы, лимита страхового возмещения по одному страховому случаю, виду договорной ответственности, расширения перечня страховых случаев, подлежащих страховому покрытию. 

О случаях изменения договора страхования Страхователь информирует Ассоциацию в сроки, установленные пунктом 19.2 настоящих Требований.

15.4. О досрочном прекращении договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее двух рабочих дней уведомить Ассоциацию, членом которой он является.

 

  1. Требования к порядку рассмотрения Страховщиком требования о выплате страхового возмещения.

 

  1. Договор страхования должен предусматривать право Страхователя предъявить Страховщику требование о выплате страхового возмещения, если Страхователь добровольно или в соответствии с судебным решением сам возместил Выгодоприобретателю убытки и/или уплатил неустойку (штраф) Выгодоприобретателю. 
  2. Право требования выплаты страхового возмещения с целью компенсации расходов Страхователя на защиту своих интересов принадлежит Страхователю. 

 

  1. Требования к срокам урегулирования Страховщиком страховых случаев.

 

  1. Договором страхования должен быть установлен срок рассмотрения страховщиком требования Выгодоприобретателя (Страхователя) о выплате страхового возмещения. Этот срок не может превышать 2/3 общего срока рассмотрения требования и выплаты страхового возмещения или направления Выгодоприобретателю (Страхователю) мотивированного отказа в выплате страхового возмещения.
  2. В договоре страхования также должен быть указан срок, в течение которого Страховщик, после принятия соответствующего решения, обязан перечислить Выгодоприобретателю (Страхователю) страховое возмещение или направить мотивированный отказ в выплате страхового возмещения.
  3. Общий срок урегулирования Страховщиком страхового случая не должен превышать 30 календарных дней. 

 

  1. Требования к предоставлению информации Страховщиком 

 

  1. В договоре страхования должно быть предусмотрено согласие Страхователя на предоставление Страховщиком информации в Ассоциацию, членом которого является Страхователь, о договоре страхования, его условиях, о страховых случаях, произведенных страховых выплатах. 

 

  1. Порядок осуществления контроля саморегулируемой организацией за соблюдением членами Ассоциации Требований к страхованию ответственности за нарушение основного договора, содержащихся в правилах саморегулирования

 

19.1. Саморегулируемая организация ведет сводный реестр заключенных договоров страхования ответственности членов Ассоциации за нарушение основного договора и осуществляет контроль за своевременностью их заключения и (или) переоформления.

19.2. Член Ассоциации обязан информировать саморегулируемую организацию обо всех случаях заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования ответственности за нарушение основного договора путем направления уведомления.

Уведомление направляется не позднее трех рабочих дней с момента заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования ответственности за нарушение основного договора с приложением копии договора страхования (страхового полиса), правил страхования договорной ответственности, заявления на страхование, дополнения к договору (дополнительного соглашения к договору), копий документов об уплате страхового взноса. В уведомлении также указывается причина изменения или досрочного прекращения договора страхования, иная информация, необходимая для проведения контроля.

19.3. Член Ассоциации обязан информировать саморегулируемую организацию о наступлении всех страховых случаев с указанием характера нарушения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, и/или предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате неустойки, размера убытков Страхователя, суммы страхового возмещения, а также информации о восстановлении страховой суммы. Указанная информация направляется в течение трех рабочих дней с момента наступления страхового случая.

19.4. В целях обеспечения эффективного контроля за соблюдением настоящих Требований Ассоциация вправе запрашивать иную информацию, не указанную в настоящем разделе. 

19.5. Нарушение настоящих Требований влечет за собой ответственность, предусмотренную Положением о мерах дисциплинарной ответственности. 

19.6. Контроль за соблюдением настоящих Требований осуществляется в соответствии с Правилами

контроля.

 

20. Заключительные положения

 

20.1. Настоящие Требования вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с частью 5 статьи 55.18 Градостроительного Кодекса РФ.

20.2. В случае установления нормативно-правовыми актами Российской Федерации подлежащих обязательному применению иных условий страхования ответственности за нарушение договора подряда, при противоречии настоящих Требований указанным условиям, применяются условия, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, но только в той части, в которой настоящие Требования противоречат указанным условиям.

 

 

Создано 05.06.2017г. в 18:00

  • Баннер
  • Баннер 2
  • Минюст России